铁道论坛

查看: 289|回复: 0

广州南站出站层封闭及配套设施改造工程施工总价承包招标公告

[复制链接]

新浪微博达人勋

发表于 2018-9-1 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
广州南站出站层封闭及配套设施改造工程施工总价承包招标公告
招标编号GC-2018-64中标结果查看中标结果
招标项目名称广州南站出站层封闭及配套设施改造工程
建设单位 广深铁路股份有限公司,广州铁路集团公司 招标类型施工招标
招标方式公开招标 联系人岑惠玲
联系电话020-61383417 邮      编510600
地      址深圳市罗湖区和平路1052号 传      真/
电子邮件gswzzbb@126.com 发布时间2018-08-28
公告内容
招标编号:GC-2018-64
1.招标条件
本招标项目广州南站出站层封闭及配套设施改造工程施工总价承包已经中国铁路广州局集团有限公司批准建设,项目业主和出资人均是武广铁路客运专线有限责任公司,建设资金来源为自有资金,建设资金已经落实。项目已具备招标条件,招标人为广深铁路股份有限公司,现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 工程概况
为加强广州南站反恐防爆工作,对广州南站出站层进行封闭及配套设施进行改造,首层外围东、南、西、北侧增设2.5M围闭隔断,并在围闭处根据消防疏散的要求增设电动联动疏散通道门等;南北安检通道旁设安检间休房屋;既有售票厅与出站厅之间的玻璃幕墙改为钢化玻璃弹地门,并加设消防联动。
2.2 招标范围
本次招标范围为设计范围内的广州南站出站层封闭及配套设施改造工程施工图全部内容。
2.3 工程主要内容及重难点工程
本次改造工程内容包括主要包括:
﹙1﹚铺设光缆3690米,DN32钢管2780米等。
﹙2﹚安装门禁系统,敷设门禁用电缆1200米,RVV屏蔽线320米,安装DN25钢管1560米等。
﹙3﹚客运视频监控系统补强,安装12芯光缆3050米,电源线3050米,安装电缆2750米,交换机12台等。
﹙4﹚电力工程:安装LED投光灯12套,LED筒灯557套,LED景观灯142套,6mm2电力电缆6110米,16mm2电力电缆1900米,电线钢管DN501200米,DN32钢管2300米、DN25钢管2100米等。
﹙5﹚报警逃生门锁装置:通讯总线2*1.5mm2,3150米,电源线6550米等。
﹙6﹚新建客运房屋,安装玻璃及铝合金窗,地砖等等。
﹙7﹚安装给排水管。
﹙8﹚新建围墙围蔽:安装玻璃门425 m2,安装10mm原聚碳酸脂板围墙4245m2,拆除花岗硬硬石地面,恢复花岗石地面、新做花池花基,载植灌木652株;建筑垃圾外运等。
重难点工程:无。
2.4 标段划分
本次招标项目拟划分为1个标段。
2.5 其他:本次工程总投资1513.64万元,建设总工期150日历天。
3.投标人资格要求
3.1 对投标人的要求
(1)在中华人民共和国境内合法注册的独立法人。
(2)资质要求:同时具备建筑工程施工总承包二级及以上资质、铁路电务工程专业承包二级及以上资质。
(3)联合体投标要求:本次招标接受联合体投标,联合体牵头单位须具备建筑工程施工总承包二级及以上资质。
(4)业绩要求:截止递交投标文件之日前近三年内有类似工程施工经验。需提供项目中标通知书、施工合同。
3.2 项目经理及总工程师要求
项目经理具有有效的建筑工程专业壹级注册建造师执业资格证书,职称工程师或以上、5 年以上铁路大中型或类似项目管理工作经验,具有有效的安全生产考核合格证书, 3 年及以上类似项目工程施工项目经理工作经验,良好的职业道德,且未在其他在建工程项目任职。
总工程师职称工程师或以上 ,从事铁路大中型或类似项目管理工作至少 5 年,主管项目技术工作 5 年以上。
3.3 其他要求
(1)人员、设备、资金等方面要求:在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;
(2)具备有效的安全生产许可证;
(3)具有认证机构认证的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书;
(4)未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内;
(5)未在广铁集团通报的停标处罚期内。
(6)申请人及申请人法定代表人、拟委派的项目经理在交投标文件之日起一年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。
(7)本项目要求投标人在投标期内未被人民法院列为失信被执行人,是以投标截止日在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果作为评标时的判断依据。
3.4 根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》(建工函[2016]39号)要求,投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理、项目总工(技术负责人)资格证明材料,具体格式见附件。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于2018年 9 月 3 日至 9 月 7 日,每日上午 9 时00分至 11时00分,下午14时00分至16时00分(北京时间,下同),在广州公共资源交易中心(地址:广州市天河区天润路333号)持企业营业执照副本及复印件、法人授权书、购买人身份证(及复印件)、汇款凭证复印件以及《广州建设工程投标报名申请表》(该申请表每个包件/标段一式两份)原件购买招标文件,投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记,办理详情请参见广州公共资源交易网(http://www.gzggzy.cn)服务指南栏目。
4.2 招标文件每标段售价¥ 500元,采用银行汇款,售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款电汇至招标代理账号(不接受网汇、现金、信汇等方式,仅接受普通银行电汇;且不接受个人汇款),同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段号。招标代理账号如下:
开户银行:交通银行北京西单支行
开户名称:中铁物总国际招标有限公司
账 号:7005007
4.3 本次招标不接受邮购招标文件。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的时间为2018年 9 月 27 日 9 时00分至10时00分,递交投标文件的截止时间(投标截止时间,下同)为2018年 9 月 27 日10时00分,地点:广州公共资源交易中心(地址:广州市天河区天润路333号)。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人不予受理。
6.发布公告的媒体
本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台、铁路建设工程网上发布,本公告的修改、补充,在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处,以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。
7.联系方式
招标人: 广深铁路股份有限公司
地址: 深圳市罗湖区和平路1052号
邮编: 510600
联系人: 岑惠玲
电话: 020-61383417
电子邮件: gswzzbb@126.com

招标代理机构: 中国铁路物资股份有限公司
地址: 北京市海淀区复兴路17号国海广场C座7层
邮编: 100036
项目经理: 李剑华(招标师证书编号:09394443909441213)
联系人: 李工、靳工
电话: 13480209757、13076865531、020-87623263
传真: 020-61335253
电子邮件: crmscgz01@163.com
开户银行: 交通银行北京西单支行
开户名称: 中铁物总国际招标有限公司
账号: 7005007



广深铁路股份有限公司
2018 年 8 月 28 日

附件一
投标人业绩证明

(项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共资源) 交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目经理为: ,身份证号: ,项目总工(技术负责人)为: ,身份证号: 。
项目于 年 月 日签订合同协议书, 合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日),工程质量 。
或项目正在施工。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年 月 日
发包单位联系人:
联 系 电 话:
发 包 人 地 址:
总 监理 工程师:
联 系 电 话:

附件二
项目经理业绩证明

(项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共资源) 交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目经理为: ,身份证号: ,项目于 年 月 日签订合同协议书,合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日)。
或项目正在施工。
姓名 ,身份证号: ,于 年 月 日
至 年 月 日在(项目名称)任项目经理。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年 月 日
发包单位联系人:
联 系 电 话:
发 包 人 地 址:
注:如项目经理中途变更,请提供变更材料:①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。


附件三
项目总工(技术负责人)业绩证明

(项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共资源) 交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目总工(技术负责人)为: ,身份证号: ,项目于 年 月 日签订合同协议书,合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日)。
或项目正在施工。
姓名 ,身份证号: ,于 年 月 日
至 年 月 日在(项目名称)任项目总工(技术负责人)。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年 月 日
发包单位联系人:
联 系 电 话:
发 包 人 地 址:
注:如项目总工(技术负责人)中途变更,请提供变更材料:①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。


标段划分
序号标段名称里程/范围标段概况中标单位中标金额(万元)

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 新浪微博登陆

本版积分规则

Railway Archiver| 铁道论坛手机版| 铁路小黑屋|   

GMT+8, 2018-10-18 09:08, Processed in 1.045700 second(s), 31 queries.

快速回复 返回顶部 返回列表